{"billNo":"1011204070200400","提案單位/提案委員":"本院委員李昆澤等25人","議案名稱":"「政府採購法第一百零一條及第一百零三條條文修正草案」，請審議案。","相關附件":[{"網址":"https://ppg.ly.gov.tw/ppg/download/agenda1/02/pdf/08/04/15/LCEWA01_080415_00302.pdf","名稱":"關係文書PDF"},{"網址":"https://ppg.ly.gov.tw/ppg/download/agenda1/02/word/08/04/15/LCEWA01_080415_00302.doc","名稱":"關係文書DOC"}],"關連議案":[],"提案人":["李昆澤","邱議瑩","尤美女","蔡其昌","田秋堇","蕭美琴","劉櫂豪","陳亭妃"],"連署人":["鄭麗君","李俊俋","楊曜","魏明谷","陳歐珀","葉宜津","吳宜臻","蔡煌瑯","姚文智","劉建國","陳節如","黃偉哲","許添財","何欣純","蘇震清","潘孟安","段宜康"],"議案狀態":"排入院會","議案流程":[{"會期":"08-02-13","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會 (交交通委員會)","日期":["2012-12-14","2012-12-18"],"會議代碼":"院會-8-2-13"},{"會期":"08-02-13","院會/委員會":"院會","狀態":"交付審查","日期":["2012-12-14","2012-12-18"],"會議代碼":"院會-8-2-13"},{"院會/委員會":"交通委員會","狀態":"委員會發文","日期":["2013-11-21"],"會議代碼":"委員會-8-4-23-11"},{"院會/委員會":"交通委員會","狀態":"委員會發文","日期":["2013-12-04"],"會議代碼":"公聽會-2013112922"},{"會期":"08-04-14","院會/委員會":"院會","狀態":"委員會抽出逕付二讀(交付協商)","日期":["2013-12-13","2013-12-17"],"會議代碼":"院會-8-4-14"},{"會期":"08-04-15","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2013-12-20","2013-12-24"],"會議代碼":"院會-8-4-15"},{"會期":"08-04-16","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2013-12-27","2013-12-31"],"會議代碼":"院會-8-4-16"},{"會期":"08-04-17","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-01-03","2014-01-07"],"會議代碼":"院會-8-4-17"},{"會期":"08-04-18","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-01-09","2014-01-10","2014-01-14"],"會議代碼":"院會-8-4-18"},{"會期":"08-06-07","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-10-24","2014-10-28"],"會議代碼":"院會-8-6-7"},{"會期":"08-06-08","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-10-31","2014-11-04"],"會議代碼":"院會-8-6-8"},{"會期":"08-06-09","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-11-07","2014-11-11"],"會議代碼":"院會-8-6-9"},{"會期":"08-06-10","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-11-14","2014-11-18"],"會議代碼":"院會-8-6-10"},{"會期":"08-06-11","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-11-21","2014-12-02"],"會議代碼":"院會-8-6-11"},{"會期":"08-06-12","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-12-05","2014-12-09"],"會議代碼":"院會-8-6-12"},{"會期":"08-06-13","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-12-12","2014-12-15","2014-12-16"],"會議代碼":"院會-8-6-13"},{"會期":"08-06-14","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-12-19","2014-12-23"],"會議代碼":"院會-8-6-14"},{"會期":"08-06-15","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2014-12-26","2014-12-30"],"會議代碼":"院會-8-6-15"},{"會期":"08-06-16","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-01-06"],"會議代碼":"院會-8-6-16"},{"會期":"08-06-17","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-01-09","2015-01-13"],"會議代碼":"院會-8-6-17"},{"會期":"08-06-18","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-01-16","2015-01-20"],"會議代碼":"院會-8-6-18"},{"會期":"08-06-19","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-01-22","2015-01-23"],"會議代碼":"院會-8-6-19"},{"會期":"08-07-08","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-04-17","2015-04-21"],"會議代碼":"院會-8-7-8"},{"會期":"08-07-09","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-04-24","2015-04-28"],"會議代碼":"院會-8-7-9"},{"會期":"08-07-10","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-05-01","2015-05-05"],"會議代碼":"院會-8-7-10"},{"會期":"08-07-11","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-05-08","2015-05-12"],"會議代碼":"院會-8-7-11"},{"會期":"08-07-12","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-05-15","2015-05-19"],"會議代碼":"院會-8-7-12"},{"會期":"08-07-13","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-05-22","2015-05-26"],"會議代碼":"院會-8-7-13"},{"會期":"08-07-14","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-05-29","2015-06-02"],"會議代碼":"院會-8-7-14"},{"會期":"08-07-15","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-06-05","2015-06-09"],"會議代碼":"院會-8-7-15"},{"會期":"08-07-16","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-06-12","2015-06-15","2015-06-16"],"會議代碼":"院會-8-7-16"},{"會期":"08-08-08","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-11-06","2015-11-10"],"會議代碼":"院會-8-8-8"},{"會期":"08-08-09","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-11-13","2015-11-17"],"會議代碼":"院會-8-8-9"},{"會期":"08-08-10","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-11-20","2015-11-24"],"會議代碼":"院會-8-8-10"},{"會期":"08-08-11","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-11-27","2015-12-01"],"會議代碼":"院會-8-8-11"},{"會期":"08-08-12","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-12-04","2015-12-08"],"會議代碼":"院會-8-8-12"},{"會期":"08-08-13","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-12-11","2015-12-14","2015-12-15"],"會議代碼":"院會-8-8-13"},{"會期":"08-08-14","院會/委員會":"院會","狀態":"排入院會","日期":["2015-12-16","2015-12-17","2015-12-18"],"會議代碼":"院會-8-8-14"}],"mtime":"2025-02-12T08:11:37+08:00","屆期":8,"first_time":"2012-12-14","last_time":"2015-12-18","議案類別":"法律案","提案來源":"委員提案","meet_id":"院會-8-2-13","會期":8,"字號":"院總第1650號委員提案第14440號","laws":["02308"],"提案編號":"1650委14440","案由":"本院委員李昆澤、邱議瑩、尤美女、蔡其昌、田秋堇、蕭美琴、劉櫂豪、陳亭妃等25人，鑒於公共工程若發生重大工安事故，受害的往往是第一線的勞工，而根據統計，職業災害有一半的比例來自於公共工程意外。現行雖有勞工安全檢查制度，但公共工程多具有高度專業性與技術性，僅以勞安檢查，並不足以保障勞工的生命安全。惟現行政府採購法對於曾發生重大職災紀錄者並未列管，造成有重大職災紀錄的承包商，仍可到處承攬國營事業或公共工程，完全不重視基層勞工的生命安全。爰此，提出「政府採購法第一百零一條及第一百零三條條文修正草案」，對曾發生重大職業災害事件且經判決確定者，應列為不良廠商，使其不得再承包公共工程，期望藉由建立勞安黑名單制度，保障基層勞工的生命安全，不要再有無辜的生命被犧牲。是否有當？請公決。","說明":"一、建立勞安黑名單制度，保障基層勞工的生命安全：根據勞委會統計發現，公共工程意外占職災比例一半以上，惟現行法對於發生重大職災紀錄的包商並未列管，造成有重大職災紀錄的承包商，尚且不必換牌改名，仍可到處承攬國營事業或公共工程，完全不重視基層勞工的生命安全。爰此，就本條第一項增訂第十五款，對於曾發生重大職災紀錄者，亦應列為不良廠商，使其不得再承包公共工程。（修正條文第一百零一條）\n二、針對曾發生重大職災紀錄者，五年內禁止參與政府採購：鑒於職業災害發生，輕則受傷，嚴重者可能造成終身殘廢和死亡，而身體權和生命權侵害具有不能回復性的嚴重後果，因此對於勞工身體權和生命權的保障應較其他權益更周全。是以，針對曾發生重大職災紀錄者，禁止參與政府採購的年限應為五年，且不可有除外規定。（修正條文第一百零三條）","對照表":[{"law_id":"02308","law_name":"政府採購法","立法種類":"修正條文","title":"政府採購法第一百零一條及第一百零三條條文修正草案對照表","rows":[{"現行":"第一百零一條　機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：\n\n一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。\n\n二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。\n\n三、擅自減省工料情節重大者。\n\n四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。\n\n五、受停業處分期間仍參加投標者。\n\n六、犯第八十七條至第九十二條之罪，經第一審為有罪判決者。\n\n七、得標後無正當理由而不訂約者。\n\n八、查驗或驗收不合格，情節重大者。\n\n九、驗收後不履行保固責任者。\n\n十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。\n\n十一、違反第六十五條之規定轉包者。\n\n十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。\n\n十三、破產程序中之廠商。\n\n十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。\n\n廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。","law_content_id":"02308:02308:2002-01-16-修正:114","說明":"一、本條第一項增訂第十五款。\n\n二、鑒於勞委會統計發現，公共工程意外佔職災比例一半以上，惟現行法對於發生重大職災紀錄的包商並未列管，造成有重大職災紀錄的承包商，尚且不必換牌改名，仍可到處承攬國營事業或公共工程，完全不重視基層勞工的生命安全。爰此，就本條第一項增訂第十五款，對於曾發生重大職災紀錄者，亦應列為不良廠商，使其不得再承包公共工程。藉由建立勞安黑名單制度，保障基層勞工的生命安全，期望不會再有無辜的生命被犧牲。","修正":"第一百零一條　機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：\n\n一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。\n\n二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。\n\n三、擅自減省工料情節重大者。\n\n四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。\n\n五、受停業處分期間仍參加投標者。\n\n六、犯第八十七條至第九十二條之罪，經第一審為有罪判決者。\n\n七、得標後無正當理由而不訂約者。\n\n八、查驗或驗收不合格，情節重大者。\n\n九、驗收後不履行保固責任者。\n\n十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。\n\n十一、違反第六十五條之規定轉包者。\n\n十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。\n\n十三、破產程序中之廠商。\n\n十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。\n\n十五、曾發生重大職業災害事件，經判決確定者。\n\n廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。"},{"現行":"第一百零三條　依前條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。\n一、有第一百零一條第一款至第五款情形或第六款判處有期徒刑者，自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。\n\n二、有第一百零一條第七款至第十四款情形或第六款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。\n\n機關採購因特殊需要，經上級機關核准者，不適用前項之規定。","law_content_id":"02308:02308:2002-01-16-修正:116","說明":"一、本條第一項增列新款，其餘款次依序順延。\n\n二、第二項增「前項第二款與第三款」等字。\n\n三、鑒於職業災害發生，輕則受傷，嚴重者可能造成終身殘廢和死亡，而身體權和生命權侵害具有不能回復性的嚴重後果，因此對於勞工身體權和生命權的保障應較其他權益更周全。爰此，新增第一項，針對曾發生重大職災紀錄者，禁止參與政府採購的年限應為五年，且不可有除外規定。","修正":"第一百零三條　依前條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商：\n一、有第一百零一條第十五款情形者，自刊登之次日起五年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。\n\n二、有第一百零一條第一款至第五款情形或第六款判處有期徒刑者，自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。\n\n三、有第一百零一條第七款至第十四款情形或第六款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。\n\n機關採購因特殊需要，經上級機關核准者，不適用前項第二款與第三款之規定。"}]}],"ppg_url":"https://ppg.ly.gov.tw/ppg/bills/1011204070200400/details"}